建设工程施工合同纠纷 （2014）西中民四终字第00225号

超群公司、超净公司平等自愿签订的超群公司净化车间新建及改造《工程承包合同》，不违反法律、法规，应为有效。双方对超群公司欠付超净公司工程款22.8万元，质保金38万元无异议。现工程已交付使用，并通过GMP认证，超净公司反诉，要求超群公司支付工程款22.8万元，依法予以支持。超群公司指派南方为其驻工地代表，负责办理验收、变更等事宜。超净公司提交8份有南方签字，确认增加工程量及设计图纸未包含部分工程，并建议由超群公司工程部、土建部核算的“工程量签证单”，足以证明增加工程量事实成立。南方签字部分工程造价为389909，23元，超净公司反诉，要求超群公司支付该工程款，依法有据，应予支持。超净公司主张的其余增加工程量工程款，证据不足，不予支持。超净公司于2012年6月13日申请工期顺延5日，超群公司同意6月17日为开工日期，依据合同约定的80日工期，竣工日应为9月5日。双方对超群公司大型设备未到场延误工期的事实无异议。超群公司主张工期顺延15日，无证据证明；超净公司主张33日，有超群公司监理、驻工地代表签字确认，应予采信。超净公司另主张工期顺延22日，仅有超群公司驻工地代表签字，无超群公司监理确认

超群公司、超净公司平等自愿签订的超群公司净化车间新建及改造《工程承包合同》，不违反法律、法规，应为有效。双方对超群公司欠付超净公司工程款22.8万元，质保金38万元无异议。现工程已交付使用，并通过GMP认证，超净公司反诉，要求超群公司支付工程款22.8万元，依法予以支持。超群公司指派南方为其驻工地代表，负责办理验收、变更等事宜。超净公司提交8份有南方签字，确认增加工程量及设计图纸未包含部分工程，并建议由超群公司工程部、土建部核算的“工程量签证单”，足以证明增加工程量事实成立。南方签字部分工程造价为389909，23元，超净公司反诉，要求超群公司支付该工程款，依法有据，应予支持。超净公司主张的其

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）西中民四终字第00225号上诉人（原审原告、反诉被告）陕西超群制药有限公司，住所地陕西省西安市经济技术开发区凤城一路13号。法定代表人徐社会，该公司董事长。委托代理人余沛时，男，该公司法律顾问。委托代理人李庆友，男，该公司行政部长。被上诉人（原审被告、反诉原告）苏州超净空调有限公司，住所地江苏省苏州吴江市同里镇吴同公路。法定代表人朱善文，该公司……