买卖合同纠纷 （2018）冀02民终5151号
裁判要旨
重审时一审法院应进一步核实以下问题：1.虽然被上诉人唐山美盛房地产开发有限公司与上诉人唐山星明实业有限公司双方在2012年1月9日签订的《断桥铝型材窗采购合同》第二条、货物名称、数量、价格中约定了：“…以上面积为暂估面积，最终结算量以双方确认验收的实际工作量为准。”，但双方又签订了《断桥铝型材窗合同补充协议》，因上诉人在涉案工程安装之前（也即整体工程在设计之初窗户的面积就已固定），故双方签订的《断桥铝型材窗合同补充协议》中所增加的价款是增加的材料费及人工费还是增加的窗户面积后的款项。2.2012年1月4日，发包方唐山美盛房地产开发有限公司与总承包方江苏省苏中建设集团股份有限公司及分包方河北星太装饰集团有限公司三方签订的《工程分包合同》第三项对上诉人所干工程约定了工期，整体工程具体验收时间是何时，上诉人所干工程在整体工程验收之前是否完工，是否影响了整体工程的验收，上诉人如在整体工程验收之后还未完工就应对之后的时间承担逾期违约责任。一审法院对上述问题核实后再依法裁决。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项“原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法
摘要
唐山星明实业有限公司、河北星太装饰集团有限公司与唐山美盛房地产开发有限公司买卖合同纠纷二审民事裁定书 买卖合同纠纷
正文（节选）
河北省唐山市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）冀02民终5151号上诉人（原审原告、反诉被告）:唐山星明实业有限公司，住所地：唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄一村。统一社会信用代码：×××。法定代表人：郭胜华，该公司总经理。委托代理人：张智星,河北靖民律师事务所律师。上诉人（原审第三人）：河北星太装饰集团有限公司，住所地：河北省河间市京开北路。统一社会信用代码：×××。法定代表人：崔连恩，该公司……