建设工程施工合同纠纷 （2018）皖01民终1806号
裁判要旨
恒兴公司与游步客公司签订施工合同后，双方应按合同约定严格履行。合同履行中，游步客公司因资金困难不能按期支付工程进度款，长期拖欠，已构成违约，所涉工程已形成烂尾工程，合同事实上也无法得到履行，恒兴公司要求解除双方合同，应予准许。已完工程款经鉴定为17266332.71元，对该鉴定结论，游步客公司不予认可，但所持的理由尚不充分，且又未提交书面申请要求重新鉴定，故不予支持，恒兴公司主张游步客公司给付该已完工程的的工程款予以支持，且恒兴公司在该款范围内享有对建筑物的折价、变卖、拍卖款的优先受偿权。关于恒兴公司要求以17266332.71元为本金，按合同约定的第一年年利率10.8%，第二年年利率21.6%，第三年年利率24%支付利息及要求游步客公司按合同“工程进度款每月25日上报，发包方在5日内给与核拨到位，如十五日进度款不能到位，要承担承包方每天2000元的经济损失，工期顺延”的约定，赔偿2168000元的诉讼请求，根据该工程实际情况及目前已形成烂尾工程的现状，上述主张要求过高，该院酌情调整为按本金17266332.71元，月利率12‰计算，支付利息，自工程全面停工的2014年8月后的第二个月
摘要
巢湖市恒兴建筑装饰有限责任公司、安徽游步客户外运动用品股份有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖01民终1806号上诉人（原审原告）：巢湖市恒兴建筑装饰有限责任公司，住所地安徽省巢湖市西圣工业开发区,统一社会信用代码91340181705003498L。法定代表人：张兵兵，董事长。委托诉讼代理人:翟安虎,男,该公司员工。委托诉讼代理人：丁宏武，安徽文得律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：安徽游步客户外运动用品股份有限公司，住所地安徽省……