建设工程施工合同纠纷 （2015）遵市法民初字第118号

本案争议焦点是：1、田先军借用贵州方圆建司名义与重庆吴滩建司签订的《贵州省习水县温水镇幸福大道路基工程分包协议》是否无效，该公司应否返还田先军交纳的1000000元保证金；2、田先军已完工程价款如何认定；3、重庆吴滩建司应否承担田先军停工损失赔偿责任。关于合同效力及保证金返还问题。田先军提交的《授权委托书》、《企业施工内部承包协议》、《贵州省习水县温水镇幸福大道路基工程分包协议》、相关租赁合同、保证金银行转账凭证等证据足以证明其系案涉习水县温水镇幸福大道k0+000-k2+500（2.5km）土石方挖方平基工程的实际施工人。田先军无施工资质，通过挂靠贵州方圆建司并借用该公司名义与重庆吴滩建司签订《贵州省习水县温水镇幸福大道路基工程分包协议》，属于我国合同法所规定的违法分包情形，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定认定无效：（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”之规定，该分包协议依法无效。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条关于“合同无效或

本案争议焦点是：1、田先军借用贵州方圆建司名义与重庆吴滩建司签订的《贵州省习水县温水镇幸福大道路基工程分包协议》是否无效，该公司应否返还田先军交纳的1000000元保证金；2、田先军已完工程价款如何认定；3、重庆吴滩建司应否承担田先军停工损失赔偿责任。关于合同效力及保证金返还问题。田先军提交的《授权委托书》、《企业施工内部承包协议》、《贵州省习水县温水镇幸福大道路基工程分包协议》、相关租赁合同、保证金银行转账凭证等证据足以证明其系案涉习水县温水镇幸福大道k0+000-k2+500（2.5km）土石方挖方平基工程的实际施工人。田先军无施工资质，通过挂靠贵州方圆建司并借用该公司名义与重庆吴滩建司签

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）遵市法民初字第118号原告：田先军，男，1969年2月14出生，汉族，四川省阆中市人，住阆中市。委托诉讼代理人：李辅智，贵州诚稳律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯安安，贵州诚稳律师事务所律师。被告：重庆市江津区吴滩建筑工程有限责任公司。住所地：重庆市江津区吴滩镇东居。法定代表人：方斌，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈波，该公司员工。委托诉讼代理……