建设工程施工合同纠纷 （2016）川13民终字第88号

被告以合同价款8，890，020.85元为基数，扣除已支付的工程进度款，按中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计算，向原告赔偿停工期间25个月（即2010年10月1日至2012年10月31日）的垫资款利息较为合理，利息共计334，604.08元。关于下欠工程款3，446，085元的资金利息问题，已经在停工期间对原告垫支的工程款计算了资金利息损失，不能再重复计算，故对原告要求计算下欠工程款利息的损失请求，不予支持。因被告的违约行为等原因，致使原告在停工期间的确遭受了相关损失，被告应当给予赔偿。关于原告在停工期间的损失，确认如下：1、管理人员工资：该费用遵照原、被告的签订的协议，认定497，250元；2、水电费：工地在停工期间留有管理人员，工地的有关设施及建筑物需要得到维护，需要使用部分水电，故对原告在停工期间水电费予以支持，水电费依票据认定14，847元；3、钢模、钢管及附件的租赁费：虽在停工期间，该工程尚未竣工，外墙装饰粉刷等工程还需要使用该设备，该设备尚不能拆除，由于是被告要求原告停工，期间所发生钢模、钢管及附件的租赁费应属于原告的损失，但由于原告在审理过程中，并没有提供相关证据

被告以合同价款8，890，020.85元为基数，扣除已支付的工程进度款，按中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计算，向原告赔偿停工期间25个月（即2010年10月1日至2012年10月31日）的垫资款利息较为合理，利息共计334，604.08元。关于下欠工程款3，446，085元的资金利息问题，已经在停工期间对原告垫支的工程款计算了资金利息损失，不能再重复计算，故对原告要求计算下欠工程款利息的损失请求，不予支持。因被告的违约行为等原因，致使原告在停工期间的确遭受了相关损失，被告应当给予赔偿。关于原告在停工期间的损失，确认如下：1、管理人员工资：该费用遵照原、被告的签订的协议，认定497，2

四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）川13民终字第88号上诉人（原审被告）南充市嘉陵区经营城市管理局，住所地：四川省南充市嘉陵区春江路。法定代表人赵绍雄，该局局长。委托代理人徐卫东（一般授权），四川助民律师事务所律师。委托代理人邓蓉（一般授权），四川助民律师事务所律师。被上诉人（原审原告）四川省南充市汇丰建筑工程有限公司，住所地：四川省南充市高坪区曙光街八号。法定代表人孙靖鸿，经……