装饰装修合同纠纷 (2019)晋0107民初3334号

案号
(2019)晋0107民初3334号
法院
太原市杏花岭区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
太原市
裁判日期
2019-07-24

裁判要旨

双方签订《太原市家庭居室装饰装修工程施工合同》第四条约定因工程量增加或设计变更,工期应当顺延。 合同履行过程中对工程量进行了变更,相应工程款也增加到87979元,故本院认定被告不存在延误工期的行为,对原告主张延误工期的违约金以及在外租房损失不予支持。 关于原告要求被告赔偿卫生间墙砖拆除和重新装修费用18668.59元的主张,因涉及墙砖质量、防水等专业性问题,原告未能提供专业鉴定意见,仅以照片及双方曾沟通协商的对话主张赔偿证据不足,不予支持。 关于原告韩俊莲主张地砖上墙背涂胶未做应扣除500元以及认为《太原市家庭居室装饰装修工程施工合同》第17.4条“甲方逾期付款达七日的,视同甲方自动放弃保修权利,乙方可单方撤场,并解除协议”显失公平的诉求,因(2019)晋0107民初891号民事判决已涉及,本案不再处理。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定,判决如下: 驳回原告韩俊莲的诉讼请求。 案件受理费468元减半收取234元,由原告韩俊莲负担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山西省太原市中级人民法院。 审判员

摘要

韩俊莲与山西佰丽盛唐装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山西省太原市杏花岭区人民法院 民事判决书 (2019)晋0107民初3334号 原告:韩俊莲,女,1964年7月19日出生,汉族,住太原市。 被告:山西佰丽盛唐装饰工程有限公司,住所地太原市尖草坪区大东流村集祥美地西区2号楼A座3层301号。 法定代表人:孙渊斌,总经理。 委托诉讼代理人:张亚晋,山西君比德律师事务所律师。 原告韩俊莲与被告山西佰丽盛唐装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案,……