装饰装修合同纠纷 （2019）冀0133民初2253号

原、被告签订的家庭居室装饰装修工程施工合同是当事人真实意思表示，且违反国家法律、行政法规强制性规定，属有效合同，当事人应按合同约定全面履行合同义务。 合同履行过程中，被告按双方签订的金鱼小区装饰工程预算单完成了相应的工程量，原告验收后也支付了对应的工程款，双方就瓦工工程款发生纠纷后，各自应按合同约定进行协商，或按合同约定维护自己的权益，原告未支付瓦工工程款900元，被告可按合同约定要求其支付违约金，而被告采取停工拒建的方式亦构成合同违约，应按约定承担违约责任。 被告的违约行为致使不能实现合同目的，原告要求依法解除双方签订的装饰合同，本院予以支持。 原告支付给被告的定金2000元应予返还。 关于原告已付工程款，被告已按合同要求对原告的房屋单项工程进行了装修，原告无证据证明已完成的装饰工程需重新进行装修，故原告要求返还已付工程款的诉讼请求，本院依法不予支持。 关于原告的损失，合同约定工程竣工时间为2019年6月15日，由于被告延误工期的，每延误一日，支付本合同造价2‰的违约金，被告无证据证明工期延误是由原告的原因造成的，截止本案第二次开庭时（2019年10月17日），被告已延误工期122天

李军波与石家庄晨一装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

河北省赵县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0133民初2253号 原告：李军波，男，1980年1月20日出生，汉族，住赵县。 被告：石家庄晨一装饰工程有限公司，住所地：石家庄市新华区中华北大街**北郡**北郡商务**。 法定代表人：季卫，该公司总经理。 统一社会信用代码：911301053084277729。 第三人：赵腾，女，1990年10月7日生，汉族，住赵县。 原告李军……