劳务合同纠纷 （2018）辽08民终1470号

原告徐友全作为被告江建集团承包的康复中心钢筋工的实际施工人，对其已完成工程部分的工程款与被告江建集团达成协议，并且已给付大部分工程款，对于尚欠的工程款，约定了还款日期及逾期不还款以房抵押，被告江建集团配合原告徐友全办理房屋手续，原告徐友全有权处理该房屋，但作为抵押担保的房屋现已近三年尚未竣工验收，目前又不具备交付条件，该协议没有实际履行，现原告要求给付尚欠工程款295491元，本院应予支持，但对原告要求从2014年11月21日起支付利息，因双方对利息没有明确的约定，本院不予支持，但可从原告徐友全向本院主张权利之日即起诉之日2017年11月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息至付清之日止。对于原告要求按“补充协议”约定给付停工损失4万元，虽被告江建集团辩称该款项包含在2015年1月1日的以房抵押的“补充合同”中，但该合同中并未明确载明包含停工损失4万元，原告徐友全又予以否认，故对被告江建集团该项抗辩，本院不予采信。因此，被告江建集团应给付原告徐友全停工损失4万元。原告依据“清河华庭xxxx楼钢筋工工程量清单”要求被告江建集团给付尚欠工程款47256元，被告江建集团提供15.5万元

上诉人江苏省江建集团有限公司营口分公司、江苏省江建集团有限公司与被上诉人徐友全、芮林、顾立清、营口经纬房地产开发有限公司、盖州市中西医结合医院劳务合同纠纷二审民事判决书 劳务合同纠纷

辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽08民终1470号上诉人（原审被告）:江苏省江建集团有限公司营口分公司。地址：营口市鲅鱼圈区。负责人：步平。上诉人（原审被告）：江苏省江建集团有限公司。地址：江苏省扬州市。法定代表人鲍玉龙，系该公司经理。二上诉人共同委托代理人：姜杰，男，系该公司职员。被上诉人（原审原告）：徐友全，男。委托诉讼代理人;刘宪国，男，盖州市蓝天法律服务所法律工作者……