建设工程合同纠纷 （2017）辽08民终1762号
裁判要旨
原告张继海与被告张而全签订了建设工程施工合同后，原告张继海实际进行了施工，已完成工程进度工程款为3054980.83元，原告仅实际收取了1450000.00元，尚欠1604980.83元。对原告要求被告张而全给付工程款1996800.00元的诉讼请求，合理部分的诉讼请求，本院予以支持；不合理部分的诉讼请求，本院不予支持。对原告张继海要求被告张而全给付所欠工程款利息的主张，虽然双方所签订的协议对利息未有约定，但该主张符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息。”的规定，故应从原告主张权利之日即2015年1月4日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率给付利息至本判决确定的还款之日止。对原告张继海要求被告张而全赔偿经济损失473500.00元的主张，虽然《合同法》第238条“发包人未按照约定的时间和要求提供…、资金、…的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”的规定，但是原告张继海因被告张而全未按照约定的时间拨付工程款，导致原
摘要
上诉人营口市第二建筑工程有限责任公司与被上诉人张继海原审被告张而全、营口元力石化有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽08民终1762号上诉人（原审被告）：营口市第二建筑工程有限责任公司。住所地：营口市西市区。法定代表人韩宝相，该公司董事长。委托诉讼代理人付春利，该公司副经理。委托诉讼代理人李晓岚，辽宁长弓律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张继海，男，1959年8月12日出生，住盖州市。委托诉讼代理人郭福占，辽宁西方律师事务所律师。原审被告：张而全，男，……