建设工程施工合同纠纷 （2018）辽08民终337号
裁判要旨
原、被告签订的施工合同系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。关于案涉工程的竣工验收、工程款支付问题，被告自认已实际入驻，即被告在未经竣工验收时已擅自使用，虽然双方对于工程交付时间存在争议，但均未提供相关证据。因双方在工程结束后产生矛盾，未实际进行竣工验收，亦未最终决算，故应共同承担由此产生的后果��综上，本院以被告自认的转移占有之日（即2016年4月8日）认定竣工日期，因双方合同中约定竣工验收合格一年半后，被告应支付全部工程款，至2017年10月8日时，距本院认定的竣工之日已超过一年半，故原告主张被告给付工程款，现本院予以支持，但利息应从2017年10月8日起按照中国人民银行同期贷款利率计算。关于工程决算问题，因双方均确认案涉工程在实际施工中存在变更，故本院根据被告要求，委托鉴定机构进行决算。关于决算鉴定结果，鉴定机构的鉴定结果合法有效，本院予以确认，其中双方无争议部分鉴定造价492009.00元，本院亦予以确认。关于双方有争议部分鉴定造价，1、服务台，原、被告均提供收据称自行购买，而鉴定机构确认被告在鉴定过程中称服务台系原告赠送，而根据双方施工合同约定，案涉工程
摘要
上诉人站前���林医院与被上诉人营口市第二建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽08民终337号上诉人（原审被告）：站前瑞林医院，地址营口市站前区法定代表人：许瑞林，系该医院院长。委托代理人：王功财，男，1968年7月28日出生，汉族，系该医院员工，现住营口市西市区委托代理人：赵治民，男，1963年9月15日出生，汉族，系该医院员工，现住营口市站前区被上诉人（原审原告）：营口市第二建筑工程有限责任公司，地址营口市西市区法……