装饰装修合同纠纷 （2019）云2322民初184号
裁判要旨
上述证据证实了原告与被告签订房屋装修合同，被告对原告的房屋部分装修，原告支付被告装修款25000元的事实。 上述证据内容真实，证据间能相互印证，本院予以采信。 被告对上述证据未出庭质证，亦未提交书面质证意见，也未提交证据，对其产生的不利后果，由其承担。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，认定本案事实如下：2018年9月13日，原告苏正权与被告丁丽娜签订了《双柏江南装饰公司装修合同》，合同约定：原告位于双柏县鑫和大城X期X幢X单元XXX号房屋由被告装修，承包方式为包工包料，工期为2018年9月17日开工至2018年12月7日竣工，工期80天，工程款为60000元，工程款分三次支付，分别是签订合同、动工各付10000元，贴瓷砖、找平结束付20000元，工程结束验收合格支付完。 违约责任约定为：由于乙方原因导致延期开工或中途停工，乙方应补偿甲方因停工窝工所造成的损失，每停工1天，乙方支付甲方300元。 甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付乙方300元违约金。 合同签订后，被告第二天开工，后陆续进行施工，2018年农历冬月底停工，后一直未施工。 原告于2018年9月13日、9月17日、1
摘要
苏正权与丁丽娜装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省双柏县人民法院民 事 判 决 书（2019）云2322民初184号原告：苏正权，男，1978年1月10日出生，住云南省双柏县。 委托诉讼代理人：苏永昌，男，1953年4月10日出生，住云南省双柏县，系原告苏正权父亲，代理权限：特别授权代理。 被告：丁丽娜，女，1982年4月15日出生，重庆市渝北区人，住云南省楚雄市。 原告苏正权与被告丁丽娜装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月7日立案。……