合同纠纷 （2017）湘12民终1369号
裁判要旨
本案系建设工程施工合同纠纷。本案涉及的问题为：一、肖长付与王伟、尹修忠所签订的《建筑劳务施工合同》的效力问题。二、肖长付完成的工程量造价及停工损失计算标准的问题。三、肖长付实际领取工程款和应抵扣的工程款的认定问题。四、肖长付损失责任分担问题。现分述如下：一、关于肖长付与王伟、尹修忠所签订的《建筑劳务施工合同》的效力问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定，认定��效。（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建设施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”。本案中、肖长付作为自然人，不具有建筑施企业资质，故其与王伟、尹修忠所签订的《建筑劳务施工合同》无效。二、关于肖长付完成的工程量造价及停工损失计算标准的问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支持”。本案中，虽然肖长付与王伟
摘要
湖南远东房地产开发有限公司与肖长付、湖南省洪江市黔阳建筑工程公司等合同纠纷二审民事判决书 合同纠纷
正文（节选）
湖南省怀化市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)湘12民终1369号上诉人（原审被告）：湖南远东房地产开发有限公司，住所地怀化市鹤城���人民南路9号。法定代表人：杨依霖，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐介虎，湖南湘军律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：肖长付，男，汉族，农民，住隆回县。委托诉讼代理人：冯济军，湖南星星律师事务所律师。原审被告：湖南省洪江市黔阳建筑工程公司，住所地洪江市黔城……