建设工程施工合同纠纷 （2019）沪01民终6465号

东健公司与红枫公司签订的装饰安装工程合同系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、法规的强制性规定，应为合法有效，双方当事人均应恪守。就本诉部分，因红枫公司已经确认东健公司除调试检测、人员培训未完成外，其余均已按照合同约定的工程内容完成，故就东健公司要求红枫公司支付工程款的诉请，一审法院依法予以支持。因调试检测、人员培训等均属于工程完工之后的内容，且未包含在合同报价中，故一审法院认定红枫公司应当按照实际工程量向东健公司支付剩余工程款。因东健公司与红枫公司曾于2017年1月24日签订补充条款，确认增加的工程量以600,000元计算。一审法院注意到，东健公司提供的工程联系单、签证单等均发生于2017年1月之前，且红枫公司对东健公司的该组证据并未确认，故一审法院以双方签署的补充协议为准，认定增加的工程量以600,000元计算。因东健公司、红枫公司均确认红枫公司已经支付工程款2,593,000元，尚余997,000元未予支付。就东健公司主张的逾期付款利息，因该工程并未竣工验收，东健公司亦存在工程质量问题尚未整改完毕，故就东健公司要求红枫公司支付利息的诉请，一审法院不予支持。就反诉部分，根据东

东健公司与红枫公司签订的装饰安装工程合同系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、法规的强制性规定，应为合法有效，双方当事人均应恪守。就本诉部分，因红枫公司已经确认东健公司除调试检测、人员培训未完成外，其余均已按照合同约定的工程内容完成，故就东健公司要求红枫公司支付工程款的诉请，一审法院依法予以支持。因调试检测、人员培训等均属于工程完工之后的内容，且未包含在合同报价中，故一审法院认定红枫公司应当按照实际工程量向东健公司支付剩余工程款。因东健公司与红枫公司曾于2017年1月24日签订补充条款，确认增加的工程量以600,000元计算。一审法院注意到，东健公司提供的工程联系单、签证单等均发生于20

上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2019）沪01民终6465号上诉人（原审被告、反诉原告）：上海红枫国际妇儿医院有限公司，住所地上海市徐汇区三江路89号1幢2-8层。法定代表人：MAXUANHUA，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：魏来，上海市建纬律师事务所律师。委托诉讼代理人：汪恒伟，上海市建纬律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：上海东健净化有限公司，住所地上海市金山区亭林镇……