排除妨害纠纷 （2019）冀10民终4992号

固安县马庄镇新房子村赵某向新房子村村委会交纳5000元宅基地款，被告固安县马庄镇新房子村村民委员会出具收条并加盖村委会公章，赵某证实该宅基地系被告赵克力的父亲赵永年以赵某名义向村委会交纳的宅基地款，且赵永年同意涉案宅基地归被告赵克力占用使用，被告赵克力对涉案宅基地具有相应权利。被告赵克力对于原告在其具有相应权利的宅基地上施工行为主张权利，不存在过错。对于原告常洪林窝工损失的产生不应承担赔偿责任。原告常洪林承揽的“美丽乡村工程”固安县马庄镇新房子村新广场铺装项目，在被告固安县马庄镇新房子村村民委员会管理范围内施工，被告固安县马庄镇新房子村村民委员会是明知的。被告赵克力在原告常洪林承揽的新广场范围内具有宅基地的相应权利，被告固安县马庄镇新房子村村民委员会是知道或应当知道的。被告固安县马庄镇新房子村村民委员会对于原告常洪林与被告赵克力之间的矛盾，未及时解决，进而产生窝工损失，具有过错，对于原告的损失应承担赔偿责任。对于反诉部分，反诉原告赵克力未提供证据证明其权利受到侵害，其请求本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第五条、第一百四十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条

固安县马庄镇新房子村赵某向新房子村村委会交纳5000元宅基地款，被告固安县马庄镇新房子村村民委员会出具收条并加盖村委会公章，赵某证实该宅基地系被告赵克力的父亲赵永年以赵某名义向村委会交纳的宅基地款，且赵永年同意涉案宅基地归被告赵克力占用使用，被告赵克力对涉案宅基地具有相应权利。被告赵克力对于原告在其具有相应权利的宅基地上施工行为主张权利，不存在过错。对于原告常洪林窝工损失的产生不应承担赔偿责任。原告常洪林承揽的“美丽乡村工程”固安县马庄镇新房子村新广场铺装项目，在被告固安县马庄镇新房子村村民委员会管理范围内施工，被告固安县马庄镇新房子村村民委员会是明知的。被告赵克力在原告常洪林承揽的新广场范围

河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀10民终4992号 上诉人（原审被告）：固安县马庄镇新房子村村民委员会。 法定代表人：李春光，村主任。 委托诉讼代理人：赵培培，河北泰科律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：常洪林，男，1966年6月17日出生，汉族，住河北省固安县。 委托诉讼代理人：谷云飞，固安县固安贺东法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审被告、反诉原告）……