承揽合同纠纷 （2018）京0105民初8063号

安必信公司与中冶公司之间签订的《宁夏xxx化工集团有限公司年产30万吨电石工程项目兰炭烘干成套设备供货合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，应属合法有效，双方均应依约履行。 本案争议焦点包括：其一，安必信公司是否依约供应了全部设备、是否存在逾期供货情形、是否存在设备质量问题、是否依约向中冶公司提供了相关工程资料；其二、安必信公司主张之合同款是否均已达到付款条件；其三、安必信公司是否有权要求中冶公司支付违约金。 关于争议焦点一，首先，对于中冶公司主张安必信公司未依约供应全部设备的问题，中冶公司称涉案设备到货后，业主已对设备进行了清点，中冶公司并未举证证明业主曾对设备短缺问题提出异议，故对中冶公司之该项答辩意见，本院不予采信。 其次，对于中冶公司主张安必信公司存在逾期供货行为的意见，供货合同约定，安必信公司应于2015年6月30日之前将主体设备全部合同设备运抵交货地点，具体发货时间以中冶公司书面的确认通知为准，在接到中冶公司的发货通知后安排发货时间。 据此，安必信公司的发货时间应以中冶公司书面确认通知为准。 中冶公司并未举证证明其于合同约定的交货期即2015年6月30日

江苏安必信环保设备有限公司与北京中冶设备研究设计总院有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书

北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0105民初8063号原告：江苏安必信环保设备有限公司，住所地盐城市亭湖区青墩镇全创路12号(9)。 法定代表人：周峰，董事长。 委托诉讼代理人：刘甲，北京市盈科律师事务所律师。 被告：北京中冶设备研究设计总院有限公司，住所地北京市朝阳区安外胜古庄2号。 法定代表人：王彤，总经理。 委托诉讼代理人：刘涛，北京刘涛律师事务所律师。 委托诉讼代理人：……