买卖合同纠纷 （2018）新23民终154号
裁判要旨
本案争议的焦点为原告向奇台县水利管理总站支付的罚款和向杨永国、谢东民支付的窝工损失赔偿款是否应由被告承担。本案中原、被告之间的”买卖合同”的真实性、合法性及关联系已经奇台县人民法院(2016)新2325民初678号民事判决作出确认。依法成立的合同对于合同双方当事人均具有法律约束力，双方应当按照合同约定履行自己的合同义务。买卖合同中约定了货物的交付时间，被告应当按照合同约定的时间向原告交货，未按合同约定时间交货的，给原告造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。本案中，被告向原告最后一批交货的DYHS-900-25多功能轴流阀的交货时间为2014年8月26日，而按照双方买卖合同约定的该项货物交货时间应为2014年6月20日前到货，比合同约定的最后交货时间晚68天。庭审中被告认可延迟交货，辩称因签订合同时未能考虑到的铸造等原因导致了延迟交货，对于违约赔偿应当按照买卖合同约定的违约金来计算。一审法院认为，被告作为一家专业的阀门生产厂家，签订合同对外销售阀门时应当预计到可能出现的问题，对于交货时间作出合理安排，避免影响到合同相对方的权益，且被告在庭审中亦认可在产品的生产过程中也会出现阀门重新铸造等问
摘要
武汉大禹阀门股份有限公司与新疆昌吉建设（集团）有限责任公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）新23民终154号上诉人(原审被告):武汉大禹阀门股份有限公司，住所地：武汉经济开技术开发区全力北路189号。法定代表人：李习洪，该公司董事长。委托诉讼代理人：汤海元，男，汉族，该公司法务部经理。委托诉讼代理人：李苦，湖北周成律师事务所律师。被上诉人(原审原告):新疆昌吉建设（集团）有限责任公司，住所地：新疆昌吉州昌吉市延安南……