承揽合同纠纷 （2019）苏10民终3017号

永纪公司与居峰公司签订的《加工定做合同》及所附《240管/台湿式电除雾器设备技术方案》系双方当事人真实意思表示且不违反法律法规强制性规定，合法有效，双方均应按照约定履行合同义务。一、对于永纪公司要求居峰公司给付全部剩余合同价款1314000元的问题。双方约定的合同总价款为438万元，居峰公司已付款3066000元，未付款金额为1314000元。在合同履行过程中，永纪公司以居峰公司未给付调试完毕后应给付的合同价款为由，于2015年3月21日将施工人员撤离现场，经居峰公司催告未能及时返工，因合同约定的工期已近届满（自2014年11月25日起计算70个工作日，工期届满为2015年3月24日），故居峰公司自行组织人员进场施工，致使双方权利义务处于终止状态，应视为双方解除《加工定做合同》。我国《合同法》第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，双方签订的《加工定做合同》解除后居峰公司继续在永纪公司交付的设备基础上进行施工，故居峰公司应根据永纪公司完成的工作成果给付合同价款。同时，因双

永纪公司与居峰公司签订的《加工定做合同》及所附《240管/台湿式电除雾器设备技术方案》系双方当事人真实意思表示且不违反法律法规强制性规定，合法有效，双方均应按照约定履行合同义务。一、对于永纪公司要求居峰公司给付全部剩余合同价款1314000元的问题。双方约定的合同总价款为438万元，居峰公司已付款3066000元，未付款金额为1314000元。在合同履行过程中，永纪公司以居峰公司未给付调试完毕后应给付的合同价款为由，于2015年3月21日将施工人员撤离现场，经居峰公司催告未能及时返工，因合同约定的工期已近届满（自2014年11月25日起计算70个工作日，工期届满为2015年3月24日），故居峰

江苏省扬州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏10民终3017号上诉人（原审被告、反诉原告）：广东居峰环保科技有限公司，住所地在广东省东莞市。法定代表人：单绍明，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄庆林，广东韵文律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏永纪实业集团有限公司，住所地在江苏省扬州市邗江区。法定代表人：贾永季，该公司董事长。委托诉讼代理人：唐玉明，江苏福朋律师事务所律师……