建设工程施工合同纠纷 （2018）川0921民初2014号
裁判要旨
解决本案纠纷具体涉及以下几个问题： 一、原告作为本案原告提起诉讼，主张权利，是否符合法律规定。 原告系通过所谓“四川省阿尔文建设有限公司绵阳分公司”的负责人李强挂靠“四川省阿尔文建设有限公司”，并以“四川省阿尔文建设有限公司”的名义与被告蓬溪和谐之歌公司签订《建设工程施工合同》承包案涉工程。 经本院核实，四川省阿尔文建设有限公司与原告无任何关系，公司未承包过案涉工程，系他人私刻印章，并对原告以个人名义提起诉讼、主张权利无异议，由此，案涉工程实际为冒用他人名义承包，原告系实际施工人，所签订的《建设工程施工合同》为无效合同。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，原告作为实际施工人可提起本案诉讼，主张权利。 二、形象进度审核报告能否作为结算的依据及工程款的确定。 在原告工程停工后，双方同意委托第三人对工程造价进行审计。 被告和谐之歌公司委托四川诚建工程咨询有限责任公司作形象进度审核。 该审核说明书载明本次竣工结算总价按合同总价下浮5%的价格，计费
摘要
邓鹏成与四川蓬溪和谐之歌文化旅游建设投资有限公司、四川国韵流芳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省蓬溪县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川0921民初2014号 原告：邓鹏成，男，汉族，生于1971年5月24日，住四川省仪陇县。 委托诉讼代理人：郑召行，四川林志律师事务所律师。 执业证号：1510120171980946。 被告：四川蓬溪和谐之歌文化旅游建设投资有限公司。 住所：遂宁市蓬溪县赤城镇赤城湖。 统一社会信用代码：91510921789147009W。 法定代表……