建设工程施工合同纠纷 （2019）皖1323民初4319号
裁判要旨
本案争议焦点为：1、案涉工程工期的认定；2、水磨石地坪的质量保证责任。
摘要
灵璧徽宏园林工程有限公司与盐城市亮达地坪有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省灵璧县人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1323民初4319号原告：灵璧徽宏园林工程有限公司，住所地安徽省宿州市灵璧县灵城镇薄山中路南都商街**楼**。 法定代表人：王虎，该公司总经理。 委托诉讼代理人：朱邦兴，安徽山石律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张恒杰，安徽山石律师事务所实习律师。 被告：盐城市亮达地坪有限公司，住所，住所地江苏省盐城市盐都区秦南镇人民路新华巷**div>法定代……