建设工程施工合同纠纷 （2015）岳中民一终字667号

张立辉的施工合同系层层分包形成，由于张立辉无相关建筑资质，上述合同应属无效合同。因张立辉与汉蔡公司之间并未形成合同关系，张立辉以实际施工人的身份向建设单位汉蔡公司主张窝工导致的停工损失，违反了合同相对性原则。湖北省高级人民法院于2010年12月14日作出（2010）鄂民一终字第66号民事判决书，判决：撤销湖北省武汉市中级人民法院（2008）武民初字第7号民事判决书；驳回张立辉的诉讼请求。张立辉仍不服，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院于2011年5月31日作出（2011）民申字第337号民事裁定书，驳回张立辉的再审申请。2012年2月14日，张立辉委托湖南三湘司法鉴定所对汉蔡高速公路第三合同段一工区K10+408.5+永线分离式立交桥建设工程2006年2月21日-8月3日期间因征拆问题未解决造成窝工误工补偿费用进行鉴定，鉴定结论为：窝工误工补偿费用鉴定金额为1230841元。张立辉于2012年3月7日再次向法院提起诉讼。尹美成在庭审中对湖南三湘司法鉴定所作出的鉴定报告提出异议，并于2014年5月4日提出重新鉴定的申请，原审法院委托湖南安信司法鉴定所对张立辉

张立辉的施工合同系层层分包形成，由于张立辉无相关建筑资质，上述合同应属无效合同。因张立辉与汉蔡公司之间并未形成合同关系，张立辉以实际施工人的身份向建设单位汉蔡公司主张窝工导致的停工损失，违反了合同相对性原则。湖北省高级人民法院于2010年12月14日作出（2010）鄂民一终字第66号民事判决书，判决：撤销湖北省武汉市中级人民法院（2008）武民初字第7号民事判决书；驳回张立辉的诉讼请求。张立辉仍不服，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院于2011年5月31日作出（2011）民申字第337号民事裁定书，驳回张立辉的再审申请。2012年2月14日，张立辉委托湖南三湘司法

湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）岳中民一终字667号上诉人（原审原告）张立辉，自由职业。委托代理人李雄文，湖南天朋律师事务所律师。上诉人（原审被告）尹美成。委托代理人彭小军，湖南金球律师事务所律师。被上诉人（原审被告）广东中人集团（企业）有限公司，住所地广东省广州市天河区上元岗中成路300号。法定代表人滕华国，董事长。被上诉人（原审被告）广东中人集团建设有限公司，住所地广州市……