建设工程施工合同纠纷 （2019）皖1802民初432号
裁判要旨
2014年3月12日,华淳公司与共济宣城分公司签订的《水阳购物中心消防工程施工合同》合法有效，本院予以确认。 根据该合同约定在2015年3月消防工程应完工，华淳公司未按约支付工程款，共济宣城分公司将工期顺延。 2015年4月10日后复工，2015年5月消防工程完工。 上述事实有双方当事人当庭陈述为证。 本案争议的焦点是共济宣城分公司是否应承担工期延误的违约责任。 2015年6月3日经过五方主体预验收，并完成了有关问题的质量整改。 到2015年12月3日才经五方主体竣工验收。 但通过2016年1月13日宣城市公安消防支队出具的建设工程竣工验收消防备案检查不合格通知书》所列举的主要问题，可看出共济宣城分公司施工存在问题：第4项是商业部分喷头距楼顶距离不合要求，共济宣城分公司辩称图纸是设计院设计的，但共济宣城分公司作为具备资质的消防施工单位应当对图纸设计中明显错误提出解决方案，并履行及时告知的义务。 综上，共济宣城分公司因消防工程施工存在问题是导致工期延误的原因之一，但工期延误的时间应是2015年5月至2015年10月28日，约5个月。 因造成工期延误的原因不完全在于共济宣城分公司，故共济宣
摘要
南京华淳建筑安装工程有限公司与安徽共济消防工程有限公司宣城分公司、安徽共济消防工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省宣城市宣州区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖1802民初432号 原告:南京华淳建筑安装工程有限公司，住所地南京市高淳区。 法定代表人：谷孝云，公司董事长。 委托诉讼代理人：刘朝海，该公司员工。 委托诉讼代理人：黄卉，安徽秉度律师事务所律师。 被告:安徽共济消防工程有限公司宣城分公司，住所地安徽省宣城市经济技术开发区。 负责人：张胜，该公司总经理。 委托诉讼代理人:倪……