装饰装修合同纠纷 (2018)湘0602民初6762号
裁判要旨
原告与被告柠檬树公司签订《项目经理合作协议书》,并完成了本案涉诉被告汪昕家装工程且已入住,被告柠檬树公司应依约向原告支付工程款99750元(即支付至95%)的70%部分69825元,现仅支付14896元,还需支付54929元。 被告柠檬树公司经本院依法传唤未到庭参加诉讼,视为其放弃诉讼权利,不影响本案依法处理。 根据两被告签订的装饰合同约定,被告汪昕应于工程进度过半时支付工程款至95%即支付至99750元,现该房由被告于2017年12月15日前交付且于2018年1月入住,该款清偿期已届满,被告汪昕应向被告柠檬树公司支付余款31950元,故对原告诉称被告汪昕尚欠被告柠檬树公司上述债务的事实予以确认。 被告汪昕辩称被告柠檬树公司迟延履行应承担违约责任的答辩意见,根据装饰合同约定的应于2017年10月17日竣工,而根据工程管理手册记载被告柠檬树公司于2017年12月15日才通知被告汪昕验收,以被告汪昕验收水电材料时间2017年7月27日计算进场时间,被告竣工日期迟延了47天,而被告并未向本院提交因被告汪昕原因而导致工期延展的证据,故对被告汪昕的该答辩意见,本院予以采信。 根据装修合同约定,被
摘要
刘建夫与岳阳柠檬树装饰设计有限公司、汪昕装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院民 事 判 决 书(2018)湘0602民初6762号原告:刘建夫,男,1973年6月3日出生,汉族,住岳阳市岳阳楼区。 被告:岳阳柠檬树装饰设计有限公司,住所地:岳阳市岳阳楼区花板桥新大新酒店**。 法定代表人:向宇,系该公司经理。 被告:汪昕,女,1978年10月6日出生,汉族,住岳阳市岳阳楼区。 委托诉讼代理人:张可,男,1978年4月13日出生,汉族,住岳阳市岳……