建设工程施工合同纠纷 （2017）粤18民终1763号

综合金泰公司、谢丰华、宏业公司的诉辩意见，归纳本案的争议焦点如下：关于宏业公司是否有义务向金泰公司提供竣工验收资料的问题？金泰公司、宏业公司签订的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）三、合同工期约定“工程合同工期总日历天数：730天，从2012年4月15日起开始施工，至2014年4月14日竣工完成”，合同第57.3约定“如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件”。宏业公司认为涉讼工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的竣工资料，合同双方当事人应按照第58条规定进行验收。但本案中宏业公司承建施工的涉讼工程至金泰公司起诉之日仍未进行竣工验收，宏业公司不得以金泰公司未付清工程款为由拒不提供竣工验收资料，拒不配合竣工验收。虽然涉讼工程已于2013年4月23日批准预售，办理了预售登记的房屋套数117套，而且有部分业主装修、入住，但部分业主装修、入住的行为及金泰公司预售房屋的行为不等于金泰公司已实际接收涉讼工程，更不等于涉讼工程已竣工验收。宏业公司辩称金泰

综合金泰公司、谢丰华、宏业公司的诉辩意见，归纳本案的争议焦点如下：关于宏业公司是否有义务向金泰公司提供竣工验收资料的问题？金泰公司、宏业公司签订的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）三、合同工期约定“工程合同工期总日历天数：730天，从2012年4月15日起开始施工，至2014年4月14日竣工完成”，合同第57.3约定“如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件”。宏业公司认为涉讼工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的竣工资料，合同双方当事人应按照第5

广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤18民终1763号上诉人（原审原告）：连州市金泰矿冶有限公司。法定代表人：陈吉章。委托代理人：杨三民，广东湘攸律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：谢丰华，男，汉族，住连州市。被上诉人（原审被告）：广东宏业建设工程有限公司。法定代表人：黄洪波。两被上诉人的共同委托代理人：姚允科，广东星凯律师事务所律师。上诉人连州市金泰矿冶有限公司（以下简称“……