装饰装修合同纠纷 （2019）豫1303民初1549号
裁判要旨
原告与被告南阳港湾装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》、《环保家装合同》、《博洛尼产品销售合同》，以及发生争议后原告与被告程文彬签订的协议书，均是双方真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规强制性规定，本院认可其效力。 根据合同法规定，在履行合同的过程中，当事人双方应当相互协作，全面地履行各自的义务。 在协议签订后，原告向被告支付了全部装修款，但被告未按合同约定期限完成装修工程，经双方协商后，将工期延长至2018年8月1日，被告仍未如期完工，其违约行为给原告造成了实质的损害，现原告坚持要求解除双方之间的装修合同，本院予以准许。 关于对已经装修部分的价值及已送到原告处的博洛尼家具的价值问题，因原告未向本院主张该请求，被告未提出反诉，本院不予处理。 庭审中，原告表示对于未送到原告处的博洛尼家具及未安装的窗帘，不再接收。 关于原告要求被告支付违约金的诉讼请求，本院认为，根据2018年6月1日被告程文彬与原告签订的协议“若超过工期不能交付，甲方愿意退回乙方全部装修金额”的约定，该条约定性质应为违约金性质，现被告南阳港湾装饰公司延误工期，应当承担违约责任，但该违约金数额约定过高，本院酌
摘要
骆金牛与南阳港湾装饰工程有限责任公司、程文彬装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省南阳市卧龙区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1303民初1549号原告：骆金牛，男，汉族，1987年5月26日出生，住河南省邓州市。 委托诉讼代理人：杨波，河南子午律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告：南阳港湾装饰工程有限责任公司，住所地南阳市车站北路我爱我家商场二楼，统一社会信用代码。 法定代表人：程文彬，任总经理。 委托诉讼代理人：赵启夫，系该公司员工，代理权限为特别授权。……