建设工程施工合同纠纷 （2021）辽08民终72号

该证下发时间延迟，导致对方索要违约金的观点不能成立。另外，绿化工程时所有土建工程完工之后，最后一个分项工程，原审认定我方与绿化施工单位签订的绿化工程截止时间是2016年6月16日，即认定绿化完工程建延后两个月，也就是2016年8月14日，因此原审认定违约金时把这个时间节点引用上了，我们认为，绿化工程不是和赵长军土建工程同步完成的，他有先后顺序，我方是按照正常行业规定的施工顺序进行分项工程。赵长军土建工程完工时间是2015年12月25日，已经是冬天了，绿化工程不可能在这个时间完工，他只能在2016年完工。最后，关于违约金合同条款，如果因为我方外委工程，或者我方供材影响了工期和验收，则每逾期一日我方需给付对方违约金，赵长军完工时间是2015年12月25日，也就是说他完工的时间节点上看，并没有因为我们甲供材或者外委工程影响他的完工时间，因此我方无需给付违约金。赵长军起诉时间是2019年4月，当时起诉就把我公司500万账面存款和将近200万元房子冻结了，应该说他当时保全金额是700余万元，那么这个案子不断的审理期间，这个钱在法院冻结状态，我们无法给付，因此工程款利息不应该支持。被上诉人赵长军辩

该证下发时间延迟，导致对方索要违约金的观点不能成立。另外，绿化工程时所有土建工程完工之后，最后一个分项工程，原审认定我方与绿化施工单位签订的绿化工程截止时间是2016年6月16日，即认定绿化完工程建延后两个月，也就是2016年8月14日，因此原审认定违约金时把这个时间节点引用上了，我们认为，绿化工程不是和赵长军土建工程同步完成的，他有先后顺序，我方是按照正常行业规定的施工顺序进行分项工程。赵长军土建工程完工时间是2015年12月25日，已经是冬天了，绿化工程不可能在这个时间完工，他只能在2016年完工。最后，关于违约金合同条款，如果因为我方外委工程，或者我方供材影响了工期和验收，则每逾期一日我

辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽08民终72号上诉人（原审被告）：营口华庆房地产开发有限公司，住所地营口市西市区金牛山大街**。法定代表人：沈永庆，该公司董事长。委托诉讼代理人：胡大成，男，1968年11月20日出生，汉族，公司职员，住辽宁省营口市站**。委托诉讼代理人：刘育伟，辽宁海润律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：赵长军，男，1955年9月26日出生，汉族，住辽宁……