劳务合同纠纷 （2015）鄂孝感中民三终字第00121号
裁判要旨
《雄楚大道立交桥项目施工协议》是书面合同，经李安云签字、新洋公司盖章，依法成立。《雄楚大道立交桥项目施工协议》受法律保护，对双方都具有法律约束力，新洋公司应当按照合同约定履行义务。《雄楚大道立交桥项目施工协议》约定，工程结束以后，7个工作日后10天前，新洋公司支付全部工程款。李安云及其雇请的人员于2015年2月17日离开工地，李安云要求新洋公司支付工程款266673元的诉讼请求，予以支持。《雄楚大道立交桥项目施工协议》约定，因新洋公司方原因，停工待料，新洋公司支付每人每天100元。新洋公司应当向李安云支付停工损失53200元。《雄楚大道立交桥项目施工协议》没有约定违约金，李安云要求支付违约金80000元的诉讼请求，不予支持。《雄楚大道立交桥项目施工协议》明确约定，因新洋公司原因，停工待料，新洋司支付每人每天100元。李安云不能证明，从2014年11月14日至2015年2月17日，是因新洋公司原因而停工，其要求新洋公司支付该期间的停工损失的诉讼请求，不予支持。王好胜、王好阳所欠李安云借款，李安云没有提交证明该借款与新洋公司或与施工行为有关，其要求新洋公司偿还借款1739元和9000元的诉
摘要
《雄楚大道立交桥项目施工协议》是书面合同，经李安云签字、新洋公司盖章，依法成立。《雄楚大道立交桥项目施工协议》受法律保护，对双方都具有法律约束力，新洋公司应当按照合同约定履行义务。《雄楚大道立交桥项目施工协议》约定，工程结束以后，7个工作日后10天前，新洋公司支付全部工程款。李安云及其雇请的人员于2015年2月17日离开工地，李安云要求新洋公司支付工程款266673元的诉讼请求，予以支持。《雄楚大道立交桥项目施工协议》约定，因新洋公司方原因，停工待料，新洋公司支付每人每天100元。新洋公司应当向李安云支付停工损失53200元。《雄楚大道立交桥项目施工协议》没有约定违约金，李安云要求支付违约金8
正文（节选）
湖北省孝感市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）鄂孝感中民三终字第00121号上诉人（原审被告）新洋电力建设有限公司，住所地：河南省长垣县长城大道88号。法定代表人曹兆庆，该公司总经理。委托代理人李沛宽，该公司工程部职工。代理权限：代为承认、放、变更诉讼请求；进行和解；提起反诉、上诉或者撤诉。委托代理人夏志杰，河南剑锐律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求；进行和解；提起反诉……