建设工程施工合同纠纷 （2018）赣0791民初12号
裁判要旨
本案的争议焦点在于：1.《桩基础工程施工合同》是否有效；2.原告的起诉是否已超过诉讼时效；3.被告四冶赣州分公司主体是否适格；4.案涉工程的工程造价金额、未付工程款金额及逾期付款利息计算方式；5.原告是否存在停工损失；6.（2015）赣开民二初字第128号案的工程造价鉴定费18000元是否应由被告承担的问题。 一、关于《桩基础工程施工合同》的效力问题。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，原告与被告四冶公司签订的《桩基础工程施工合同》虽是双方当事人的真实意思表示，但因原告邹小金不具备相应的建筑施工资质，依据上述法律规定应认定合同无效。 建设施工合同虽然无效，但原告邹小金已按照合同约定履行了施工义务，且案涉工程已经验收合格，被告四冶公司亦接收并实际使用了诉争工程。 因此被告四冶公司应当参照合同约定，支付相应的工程款项。 二、关于原告的起诉是否超过诉讼时效的问题。 因双方对案涉工程一直未进行结算，被告四冶公司关于邹小金起诉超过诉讼时效的主张不能成立，原告的起诉并未超过诉讼时效。 故对被告辩称原告起诉已过诉讼时效的主张，本院不予支持。 三、
摘要
邹小金与中国第四冶金建设有限责任公司赣州分公司、中国第四冶金建设有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江西省赣州经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）赣0791民初12号 原告：邹小金，男，1977年11月生，汉族，住江西省瑞金市。 被告：中国第四冶金建设有限责任公司赣州分公司，住所地：江西省赣州市滨江大道黄金海岸花园******，统一社会信用代码：913607027567934269。 负责人：郑毅，系该公司经理。 被告：中国第四冶金建设有限责任公司，住所，住所地：江西省……