建设工程分包合同纠纷 （2017）渝05民终6536号
裁判要旨
本案的争议焦点是雄新建司应支付黄国华的工程款金额以及付款条件是否成就、美德公司是否应当承担支付责任，对此，分别评判如下：一、关于雄新建司应支付黄国华的工程款金额。黄国华诉称雄新建司应支付的工程款金额就是该公司项目经理陈华签字确认的《美德公司迁建项目雄新建司与劳务方结算清单》中载明的金额3991300元。清单中共计七项费用，包括6#楼4018.54平方米、7#楼5625.47平方米、7-1#318.16平方米、7-2#141.75平方米、增加部分折合356.08平方米、厂房刮白20630平方米、项目部停工损失补助124000元，工程总价3991300元。雄新建司辩称其公司尚未对该结算清单进行确认，不能以此作为结算金额。一审认为，黄国华与雄新建司签订的《劳务承包合同》约定结尾款时，黄国华应与雄新建司办理《工程劳务费总结算单》，其中黄国华的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由雄新建司项目经理陈华及公司签字盖章确认。由此可见，雄新建司的项目经理陈华具有审核结算的权利。黄国华举示的结算清单中虽仅有项目经理陈华的签名而没有雄新建司的盖章，但陈华作为施工现场的项目经理最清楚黄国华的施工情况，
摘要
湖南雄新建筑有限公司与黄国华重庆美德核心生物科技有限责任公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书（2017）渝05民终6536号上诉人（原审被告）湖南雄新建筑有限公司，住所地湖南省长沙市开福区东二环三段299号雄新华府四栋裙楼4楼，统一社会信用代码91430000717081354F。法定代表人周戈，董事长。委托代理人李纯，湖南金州律师事务所律师。被上诉人（原审原告）黄国华，男，1967年12月23日出生，汉族，住重庆市潼南区。委托代理人何健，重庆兴潼……