建设工程施工合同纠纷 （2019）云01民初1814号

原、被告签订《补充协议》已约定被告如未按还款计划如期还款，除继续承担全部欠付工程款的支付义务，还应承担以欠付工程款为基数，按同期中国人民银行基准贷款利率的1.5倍计算利息。被告辩称利息约定过高，请求调低没有事实依据，本院不予采信，该利息约定符合法律规定，也是双方真实意思表示，本院予以支持。对利息起算时间，因根据双方约定2018年支付4500000.00元，按季支付，每个季度支付1125000.00元。则第一笔工程款应于2018年3月31日前给付，被告未按该期限给付，则对该项违约利息的起算应自2018年4月1日起算。针对争议焦点二是否存在材料损失问题，本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。本案中《项目材料损失统计表》统计材料损失款共计194106.75元，被告方派驻的项目经理李加顺已签字确认，其辩称没有具体统计金额，不知材料是否在工地，没有事实依据，本院不予采信。故，对该部分本院按194106.75元予以支持。

原、被告签订《补充协议》已约定被告如未按还款计划如期还款，除继续承担全部欠付工程款的支付义务，还应承担以欠付工程款为基数，按同期中国人民银行基准贷款利率的1.5倍计算利息。被告辩称利息约定过高，请求调低没有事实依据，本院不予采信，该利息约定符合法律规定，也是双方真实意思表示，本院予以支持。对利息起算时间，因根据双方约定2018年支付4500000.00元，按季支付，每个季度支付1125000.00元。则第一笔工程款应于2018年3月31日前给付，被告未按该期限给付，则对该项违约利息的起算应自2018年4月1日起算。针对争议焦点二是否存在材料损失问题，本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第二百

云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云01民初1814号原告：云南建投第二安装工程公司。住所：云南省昆明市虹山西路**。法定代表人：顾永茂，董事长。委托诉讼代理人：郑良会、魏楠，建纬（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。被告：昆明市鑫益屋业开发有限公司。。住所：云南省昆明市盘龙区北仓片区盘龙江东岸7204公路以南鑫益龙江雅苑****商铺**法定代表人：赵妮芙，执行董事。委托诉讼代……