建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁07民终362号

《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。”第二百七十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”本案系建设工程施工合同纠纷，本案双方签订建设工程施工合同是双方真实意思表示，不违反法律法规禁止性规定，合法有效，双方应按合同约定履行。双方确认工程造价为12548355.02元，应予确认。综合已查明的事实和相关法律规定，作出如下分析判定。 关于工期问题。海亚建工公司与经纬寿光公司签订的施工合同未约定开工日期、竣工日期。中标通知书明确中标工期自2012年10月1日开工，2014年1月28日竣工。法院认为

《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。”第二百七十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”本案

山东省潍坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁07民终362号 上诉人（原审被告、反诉原告）：潍坊市经纬置业有限公司寿光分公司，住所地：寿光市区晨鸣路以东圣城街116号。 负责表人：贺同波，经理。 委托诉讼代理人：李华伟，山东鸢都英合律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：潍坊海亚建工集团有限公司，住所地：潍坊市奎文区玉清东街16070号东城新华风景14号楼1-1304号。……