建设工程施工合同纠纷 （2021）鄂07民终382号

原告紫阳机械公司与被告伟城物流公司签订的《钢结构工程施工安装合同》，均是双方真实意思表示，已经生效的法律文书确认合法有效。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；⑤法律规定的其他情形。”第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。本案中，被告伟城物流公司未能及时支付工程进度款是导致该合同未能继续履行的主要原因，故原告紫阳机械公司要求解除合同、被告向原告支付剩余工程价款及逾期利息的合理部分诉讼请求符合客观事实及上述法律规定，应予支持。被告伟城物流公司欠付工程款的本金为1674873元（取整数、3674873.37元-2000000元），逾期利息为494087元（以1674873.37元为基数按年利率6%标准自2015

原告紫阳机械公司与被告伟城物流公司签订的《钢结构工程施工安装合同》，均是双方真实意思表示，已经生效的法律文书确认合法有效。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；⑤法律规定的其他情形。”第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿

-1-湖北省鄂州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂07民终382号上诉人（原审被告）：鄂州伟城物流有限公司，住所地鄂州市华容区临江乡临江大道90号。法定代表人：洪香霖，该公司经理。委托诉讼代理人：李军，湖北兆麟律师事务所律师（代理权限为特别授权）。被上诉人（原审原告）：鄂州紫阳机械制造有限公司，住所地鄂州市樊川路153号。法定代表人：朱宏，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄江林，鄂州市华……