建设工程施工合同纠纷 （2013）齐民初字第26号

双方当事人签订的《协议书》是双方当事人的真意思表示，且不违反法律强制性规定，合同有效，双方当事人应按照合同的约定履行各自的权利和义务，现该工程已交付使用，被告就应按照合同约定给付原告工程款，并应承担逾期付款的相应利息，根据庭审调查及双方当事人认可的事实可认定，工程总造价为27,599,293.00元，被告已付工程款为24,076,194.78元，双方认可无争议的签证为281,170.40元。关于存在争议的工程施工问题，因为双方当事人均未对自己的主张提供充分的证据证实自己的主张，应以双方认可的证据认定。关于塔吊摔死人停工事实有被告认可的停15天的损失本院对此予以认定，关于双方当事人达成协议的不锈钢扶手和洁具问题，本院对此予以认定。关于原告主张的其它诉讼请求无充分证据证明自己主张的本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：被告黑龙江北方金马房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付江苏泓建集团有限公司工程款4,321,238.55元，并应给付逾期欠款利息（计算方法从2012年12

双方当事人签订的《协议书》是双方当事人的真意思表示，且不违反法律强制性规定，合同有效，双方当事人应按照合同的约定履行各自的权利和义务，现该工程已交付使用，被告就应按照合同约定给付原告工程款，并应承担逾期付款的相应利息，根据庭审调查及双方当事人认可的事实可认定，工程总造价为27,599,293.00元，被告已付工程款为24,076,194.78元，双方认可无争议的签证为281,170.40元。关于存在争议的工程施工问题，因为双方当事人均未对自己的主张提供充分的证据证实自己的主张，应以双方认可的证据认定。关于塔吊摔死人停工事实有被告认可的停15天的损失本院对此予以认定，关于双方当事人达成协议的不锈

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）齐民初字第26号原告江苏省泓建集团有限公司，住所地江苏省东台市金海东路1号。法定代表人周永桂，该公司董事长。委托代理人崔淑梅，该公司黑龙江分公司员工。委托代理人陶岩，黑龙江弘信律师事务所律师。被告黑龙江北方金马房地产开发有限公司，住所地齐齐哈尔市建华区中华街293号。法定代表人谢菊宝，该公司董事长。委托理人张志刚。委托代理人刘宝霞，黑龙江……