建设工程施工合同纠纷 （2014）葫民终字第01042号

原告沈阳建术建筑岩土工程有限公司与宏运建设集团有限公司第六项目部签订的《建设工程施工合同》，是双方的真实意思表示，且原告已按合同履行完毕。但因宏运建设集团有限公司第六项目部是被告宏运建设集团有限公司的所属项目部，该项目部不是独立的法人单位，对外不能独立承担民事责任，所属项目部发生的民事责任应由有独立承担民事责任的被告宏运建设集团有限公司承担，故对原告沈阳建术建筑岩土工程有限公司要求被告给付工程款1，325，820.00元的主张予以支持。对原告主张的钢管桩损失问题，因原告与宏运建设集团有限公司第六项目部所签合同中已明确约定，甲方承诺四个月内能够让乙方安全顺利拔出所打钢管，如延期，甲方适当考虑乙方所受损失，拔出的全部钢管桩归乙方所有。另外，当初在合同上签字的周友泉在开庭质证时也承认，结算书中的结算数不包含钢管桩的钱，如钢管桩属于宏运建设集团有限公司，施工单位就要赔钱干不了，当时折中了一下，把钢管桩拔了之后，钢管给施工单位。因被告宏运建设集团有限公司的原因，原告施工钢管未能拔出，责任在被告，被告应承担责任，故对原告的此项诉讼请求应予支持。关于原告要求被告给付利息的主张，因双方在合同中没有约定

原告沈阳建术建筑岩土工程有限公司与宏运建设集团有限公司第六项目部签订的《建设工程施工合同》，是双方的真实意思表示，且原告已按合同履行完毕。但因宏运建设集团有限公司第六项目部是被告宏运建设集团有限公司的所属项目部，该项目部不是独立的法人单位，对外不能独立承担民事责任，所属项目部发生的民事责任应由有独立承担民事责任的被告宏运建设集团有限公司承担，故对原告沈阳建术建筑岩土工程有限公司要求被告给付工程款1，325，820.00元的主张予以支持。对原告主张的钢管桩损失问题，因原告与宏运建设集团有限公司第六项目部所签合同中已明确约定，甲方承诺四个月内能够让乙方安全顺利拔出所打钢管，如延期，甲方适当考虑乙方

辽宁省葫芦岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）葫民终字第01042号上诉人（原审被告）：宏运建设集团有限公司。法定代表人：邹尚峰。委托代理人：涂广辉。上诉人（原审被告）：宏运地产铁岭有限公司。法定代表人：邹尚峰。委托代理人：汪纯辉。被上诉人（原审原告）：沈阳建术建筑岩土工程有限公司。法定代表人：王喜忠。委托代理人：杨红霞。被上诉人（原审被告）：王天培。被上诉人（原审被告）：周友泉。原审原……