建设工程施工合同纠纷 （2017）辽07民终1055号

原告锦州东联建筑安装有限公司与被告锦州丰禄贸易有限公司签订建设工程施工合同后，原告按照合同的约定进行了施工，被告应当按照合同的约定给付原告相应的工程款。因被告未按期给付原告相应的工程款，原告停止施工，被告应当承担相应的违约责任。原、被告双方在合同中约定“发包人逾期支付合同价款超过30天或经承包人催告后7天内仍未支付时，承包人有权暂停施工，并承担合同总价款15%的违约金”，该约定不违反法律规定，本院予以确认，被告应当按照合同约定给付原告相应的违约金。依据辽宁方正工程造价咨询事务所有限责任公司出具的鉴定意见书，原告已经完工的工程款数额为7125155.43元；原告在庭审中对被告应支付给案外人的材料款数额无异议，对被告应给付案外人的数额应当在原告已完工的工程款总额内予以扣除。关于原告提出在工程施工工程中垫付材料款80000元，要求被告给付的诉讼请求，原告提供的证据中明确载明该80000元为借款，故原告主张的垫付材料款80000元与本案不属于同一法律关系，不宜在本案中一并调整。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审

原告锦州东联建筑安装有限公司与被告锦州丰禄贸易有限公司签订建设工程施工合同后，原告按照合同的约定进行了施工，被告应当按照合同的约定给付原告相应的工程款。因被告未按期给付原告相应的工程款，原告停止施工，被告应当承担相应的违约责任。原、被告双方在合同中约定“发包人逾期支付合同价款超过30天或经承包人催告后7天内仍未支付时，承包人有权暂停施工，并承担合同总价款15%的违约金”，该约定不违反法律规定，本院予以确认，被告应当按照合同约定给付原告相应的违约金。依据辽宁方正工程造价咨询事务所有限责任公司出具的鉴定意见书，原告已经完工的工程款数额为7125155.43元；原告在庭审中对被告应支付给案外人的材料

辽宁省锦州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽07民终1055号上诉人（原审被告）：锦州丰禄贸易有限公司，住所地锦州经济技术开发区。法定代表人：杨素荣，该公司总经理。委托诉讼代理人：邢吉伟、任福祥，均为辽宁吉伟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：锦州东联建筑安装有限公司，住所地锦州经济技术开发区。法定代表人：安中党，该公司经理。委托诉讼代理人：刘彬，辽宁名崛律师事务所律师。上诉人锦州丰……