建设工程分包合同纠纷 （2014）廊民二终字第303号

依法成立的合同，对当事人即具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。中油大地与华茂公司于2011年11月份签定的《建设工程承包合同》，系双方当事人的真实意思表示，合法有效。华茂公司按照合同约定对涉案工程进行施工后，该工程虽未经竣工验收合格，但工程已经交付并送电使用，应当视为该建设工程已经竣工验收，2012年9月29日送电使用之日为该工程的竣工日期。豪钰公司出具廊钰鉴字（补）（2014）第02号《鉴定报告补充说明》，对华茂公司完成的涉案工程总造价鉴定意见真实、合法，应予采纳。故中油大地应按照合同约定，给付华茂公司总工程款的90%即5324428.85元，扣除已付405万元，中油大地应给付华茂公司1274428.85元，因工程造价鉴定产生的司法鉴定费8万元应由中油大地负担。因双方对欠付工程款的利息在合同中没有约定，对华茂公司欠付工程款的利息，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，华茂公司主张中油大地应自2012年9月29日以1274428.85元为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息的请求，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、

依法成立的合同，对当事人即具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。中油大地与华茂公司于2011年11月份签定的《建设工程承包合同》，系双方当事人的真实意思表示，合法有效。华茂公司按照合同约定对涉案工程进行施工后，该工程虽未经竣工验收合格，但工程已经交付并送电使用，应当视为该建设工程已经竣工验收，2012年9月29日送电使用之日为该工程的竣工日期。豪钰公司出具廊钰鉴字（补）（2014）第02号《鉴定报告补充说明》，对华茂公司完成的涉案工程总造价鉴定意见真实、合法，应予采纳。故中油大地应按照合同约定，给付华茂公司总工程款的90%即5324428.85元，扣除已付405万元，中油大

河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）廊民二终字第303号上诉人（原审被告）：廊坊市中油大地电力通信工程有限公司，住所地河北省廊坊市新源道16号。法定代表人：黄耀刚，任该公司总经理。委托代理人：张建立，男，1978年10月14日出生，汉族。委托代理人：武将，河北陈玉芹律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：廊坊市华茂建设集团有限公司，住所地河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第四大街B-1……