建设工程施工合同纠纷 （2017）辽02民终8738号

该图纸不是竣工图”，与事实不符。三、一审法院认为上诉人在原审庭审中自认于2010年1月30日竣工，基于此认为上诉人逾期，但被上诉人曾自认上诉人施工的工程是2009年11月份使用。一审法院对上诉人说错的话作为证据使用。被上诉人至今未对工程组织验收，不可能存在工期逾期。四、被上诉人的主张超过诉讼时效。如果上诉人欠税款或者工程逾期，被上诉人早就应该主张，而不是上诉人主张工程欠款后提出要求。大连豪巍建设集团有限公司辩称：不同意上诉人的上诉请求，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求驳回上诉、维持原判。一、上诉人依法应当承担未开具110万元工程款发票的相应税金。上诉人开具发票是案涉建设工程合同的附随义务，上诉人未提供发票导致被上诉人扣除分包税款的利益受损。依据《营业税暂行条例》第五条第三项”纳税人将建筑工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额”的规定，被上诉人可以持上诉人分包款发票扣减相应税额，上诉人不提供发票，导致被上诉人无法扣除分包价款110万元部分税款而须全额（总包价款15,465,919.00元）缴纳营业税等税款。上诉人将施工合同第

该图纸不是竣工图”，与事实不符。三、一审法院认为上诉人在原审庭审中自认于2010年1月30日竣工，基于此认为上诉人逾期，但被上诉人曾自认上诉人施工的工程是2009年11月份使用。一审法院对上诉人说错的话作为证据使用。被上诉人至今未对工程组织验收，不可能存在工期逾期。四、被上诉人的主张超过诉讼时效。如果上诉人欠税款或者工程逾期，被上诉人早就应该主张，而不是上诉人主张工程欠款后提出要求。大连豪巍建设集团有限公司辩称：不同意上诉人的上诉请求，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求驳回上诉、维持原判。一、上诉人依法应当承担未开具110万元工程款发票的相应税金。上诉人开具发票是案涉建设工程合同的附随义

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)辽02民终8738号上诉人（原审被告）：江苏鑫鹏钢结构工程有限公司天津分公司，住所地天津市武青杨村泉州北路18号。法定代表人：刘鹏，该单位总经理。委托诉讼代理人：尹孝英，辽宁安融律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：大连豪巍建设集团有限公司，住所地辽宁省庄河市蓉花山镇蓉花委。法定代表人：张奎东，该单位董事长。委托诉讼代理人：吕天杰，辽宁环胜律师……