建设工程合同纠纷 （2018）浙01民终3761号
裁判要旨
双方当事人2013年9月27日签订的《建设工程施工合同》，施工内容包括挖填方、场地平整和建造围墙的内容，其中挖填方是施工的主要部分，不涉及房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动，还不具备领取建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的条件。经审查，交大研究院已经取得涉案土地的使用权，世龙公司也具有相应的资质，双方签订的合同内容不违反法律规定，合同有效。 按照生产生活常识，建设方要求施工方挖取土方后倾倒，是将其作为建筑垃圾抛弃的意思，如果建设方需要保留土方，应当在合同中明示，且会指定堆放地点，本案合同无法体现交大研究院在签订合同时有此明示，也不能提供世龙公司将土方转卖的买方基本信息及相关证据，即便存在转卖事实，也不存在侵犯交大研究院土方所有权的问题，交大研究院要求世龙公司赔偿转卖其土方所得的诉讼请求不予支持。 因双方合同中约定开工以开工报告为准，且第三条第3项约定交大研究院未按约完成工作的后果影响工期的后果是工期顺延，故世龙公司主张逾期开工损失不符合合同约定，不予支持。双方签订合同后，交大研究院未按约定支付200000元款项，迟延支付工程进度款在先，合同开始履行后，
摘要
浙江西安交通大学研究院、浙江世龙建设工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终3761号 上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江西安交通大学研究院,住所地杭州市萧山区文明路**江宁大厦****。 法定代表人：余海荭，院长。 委托诉讼代理人：周菁晖、俞琳琼，浙江六和律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）:浙江世龙建设工程有限公司，住，住所地杭州市萧山区北干街道金城路**帝凯大厦******/div> 法定……