建设工程施工合同纠纷 （2017）辽01民终9148号
裁判要旨
教育研究院与北方建设公司签订建设工程施工合同，约定由北方建设公司承建涉案的1号、2号楼工程。但其后，张世雨又代表教育研究院与李振福签订施工合同，将工程发包给李振福施工。李振福也实际带领工人进场施工。以上，可以说明在涉案工程的发包方与承包方实际为教育研究院和李振福。李振福无施工资质，故李振福与张世雨签订的合同无效，但不影响双方就工程价款结算及工程质量修复问题的权利义务。本案中，关于李振福的工程造价，因与教育研究院未形成结算意见且李振福于举证期限届满前未提出造价鉴定申请，故一审法院对李振福主张的工程款数额，不予支持。另因李振福未施工完承包工程的全部范围，其已施工的部分，经鉴定存有大量施工质量问题，李振福应首先承担修复义务，之后李振福再根据修复结果向发包方即教育研究院主张工程价款及在建工程优先受偿权。关于教育研究院主张的解除与李振福签订的承包合同，因工程自2013年9月至今，已停工两年有余，且双方均有解除的要求，一审法院予以支持。关于教育研究院主张的要求李振福赔偿质量维修费用11774105.11元，因承包方李振福负有维修义务，故应就其施工质量问题按照国家建科院的加固方案先行维修、更换或重做
摘要
上诉人李振福与被上诉人辽宁世纪教育研究院、张世雨、沈阳北方建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽01民终9148号上诉人（原审原告、反诉被告）：李振福，男，1957年1月3日出生，汉族，住沈阳市铁西区。委托诉讼代理人：李守杰，男，1981年12月4日出生，汉族。委托诉讼代理人：尚齐新，辽宁馨远律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：辽宁世纪教育研究院，住所地沈阳市皇姑区华山路*****号18-3-1102。法定代表人：贾秀红，该……