装饰装修合同纠纷 （2019）甘01民终4282号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，鼎泰华森公司与万锦装饰公司签订的《甘肃鼎泰中汇广场写字楼公共装饰装修工程合同》，系双方当事人真实意思表示，其协议合法有效，应受法律保护。万锦装饰公司依约为鼎泰华森公司进行了涉案楼宇的装修工程，但有部分工程超出了合同约定范围，三份《工程签证单》中载明了万锦装饰公司增加的工程量，增加的工程量经鼎泰华森公司机构负责人签署“工程量确认”并加盖“鼎泰中汇广场工程部”公章，足以证明鼎泰华森公司对万锦装饰公司超出合同约定的工程量是知晓并予以认可的。经法庭询问，双方均不要求对已装修完成的工程量及工程款进行司法鉴定，对于万锦装饰公司实际完成的工程量及工程价款无法核实，对是否确因万锦装饰公司的原因导致工期延误的真实性亦无法核实。根据《甘肃鼎泰中汇广场写字楼公共装饰装修工程合同》约定因鼎泰华森公司原因导致工期延误的，其不得向万锦装饰公司主张工期延误违约金。本案中，因万锦装饰公司在实际装修过程中确实增加了部分的工程量，而鼎泰华森公司对超出部分的工程量是签字予以认可的，加之因万锦装饰公司在涉案楼宇

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，鼎泰华森公司与万锦装饰公司签订的《甘肃鼎泰中汇广场写字楼公共装饰装修工程合同》，系双方当事人真实意思表示，其协议合法有效，应受法律保护。万锦装饰公司依约为鼎泰华森公司进行了涉案楼宇的装修工程，但有部分工程超出了合同约定范围，三份《工程签证单》中载明了万锦装饰公司增加的工程量，增加的工程量经鼎泰华森公司机构负责人签署“工程量确认”并加盖“鼎泰中汇广场工程部”公章，足以证明鼎泰华森公司对万锦装饰公司超出合同约定的工程量是知晓并予以认可的。经法庭询问，双方均不要求对已装修完成的工程量及

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)甘01民终4282号上诉人（原审原告）：甘肃鼎泰华森房地产开发有限公司，住所地甘肃省兰州市安宁区阳光怡园5#3203室。法定代表人：梁宝成，系该公司总经理。委托诉讼代理人：丁丹，甘肃通融律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐云龙，甘肃通融律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：甘肃万锦装饰工程有限公司，住所地甘肃省兰州市城关区雁滩路3583号（人防大……