装饰装修合同纠纷 （2019）浙0203民初1118号
裁判要旨
本案争议焦点为：原告在案涉合同履行过程中，是否完成除弧形玻璃安装以外的合同工程量。 被告对此的抗辩为：双方未组织验收、原告已完工部分存在瑕疵、原告拖延工期。 本院认为，首先，案涉工程施工中，被告在现场派有工作人员监工，店铺的设计风格得到被告确认，在施工中对部分尺寸进行调整，可以认为，被告对装修进度应当相当清楚，在原告施工完毕离场时，若未完成约定的工程项目或完成项目存在瑕疵，则双方会存在协商的过程，但现有证据显示，被告及其工作人员从未对原告施工情况提出异议，且在原告催款时，被告也未提出如上抗辩；其次，被告法定代表人自述至2018年7月底才回国，在被告法定代表人未明确授权员工进行验收的情况下，原告也难以组织验收；第三，被告未提交相关证据对其已经实际采购设备设施、软件装潢，具备面包店营业条件等情况予以证明，难以认定被告店铺被收回系案涉工程延期所致，也难以认定存在被告所述原告施工不当致其设备无法安装的情况。 综上，本院认为，原告依约完成除弧形玻璃安装以外的合同工程量，已向被告交付工作成果，然被告未能提交证据对原告存在履约瑕疵予以证明，故应当支付拖欠的工程款47912元。 综上，本院认为，案涉
摘要
宁波日茂建筑装饰工程有限公司与宁波斯沃博达国际贸易有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
宁波市海曙区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0203民初1118号 原告：宁波日茂建筑装饰工程有限公司。 统一社会信用代码91330212MA284WN54N。 住所地：宁波市鄞州区中兴路延伸段东侧（仇毕旧村西北）现代家居商城西区15号。 法定代表人：方志苗，该公司董事长。 委托诉讼代理人：方泺权，该公司员工。 被告：宁波斯沃博达国际贸易有限公司。 统一社会信用代码9133020……