建设工程施工合同纠纷 （2018）苏0831民初3268号
裁判要旨
被告作为淮安市白马湖湿地公园工程的总承包单位，将其中的生态渔业体验区工程核心区中的左下区（二区）的土方工程分包给原告施工，原告已按约定完成了全部工程量，并经业主方竣工验收合格，被告应当按照合同的约定支付工程款。 双方施工协议书约定工程价款以业主最终审计为准，又约定经业主土方分项验收合格后的三十天内付至合同价款的40%，竣工验收合格后12个月内付至审计价款的70%，竣工验收合格后24个月付清全部工程款，原告所施工完成的工程于2015年12月17日经竣工验收合格，业主委托的审计部门已于2018年8月30日出具了案涉工程造价审计报告。 被告虽然抗辩该审计报告为初审报告，应当以最终审计为准，但包括本案原告所完成的工程于2015年12月17日就已竣工验收并交付使用，双方约定的付款时间也早已逾期，本案的工程量是跟踪审计所确定，被告也未能提供证明案涉工程业主还需进行最终审计，并对原告的工程量进行下调的证据，故本院对被告的该抗辩理由不予采纳，因此应当认定被告向原告付清全部工程款的条件已具备，原告所计算的工程款的计算方式和金额并无不当，被告应当支付。 关于被告应否支付由其出具给发包方的情况说明所记载的
摘要
3268江苏淮航工程有限公司与东珠生态环保股份有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省金湖县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏0831民初3268号 原告：江苏淮航工程有限公司，住所地淮安市淮安区漕运镇林平路北侧。 法定代表人：葛金永，该公司董事长。 委托诉讼代理人：黄文稳，该公司项目经理。 委托诉讼代理人：王立飞，江苏柏玉潭律师事务所律师。 被告：东珠生态环保股份有限公司，住所地无锡市锡山区东亭镇街道锡沪中路90号。 法定代表人：章建良，该公司董事长。 ……