劳务合同纠纷 （2021）川34民终1567号

原被告签订《建筑工程钢筋班分包合同》是双方真实意思的表示，原告按合同约定交纳了履约保证金后组织人员、购买各类焊接机具扎丝等材料进场，并对1、2号楼基础层、第一层制作或安装了钢筋，德泰家园建设项目因各方面原因全面停工，后更换了建筑公司，致原被告签订的《建筑工程钢筋班分包合同》不能继续履行。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务……”的规定，案涉工程因故造成原被告不能继续履行合同，被告对原告已做工程已经与原告进行了结算并向原告出具了结算单，理应按结算单内容及时支付原告劳务费。故，一审法院对原告要求被告给付劳务费212000元的诉讼请求予以支持。关于原告要求被告给付违约金及违约损失，即材料费60196元，工人停工期间的吃住、遣散回家路费449280元的问题。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”。原告与被告签订的《建筑工程钢筋班分包合同》属于单包合同，钢筋作业所需的各类焊接机具扎丝等材料由原告自己提供，被告根据原告所做工程的工程量按平方支付劳务费。故，原告要求被告支付材料费60196元理由不能成立，一审法院不予

原被告签订《建筑工程钢筋班分包合同》是双方真实意思的表示，原告按合同约定交纳了履约保证金后组织人员、购买各类焊接机具扎丝等材料进场，并对1、2号楼基础层、第一层制作或安装了钢筋，德泰家园建设项目因各方面原因全面停工，后更换了建筑公司，致原被告签订的《建筑工程钢筋班分包合同》不能继续履行。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务……”的规定，案涉工程因故造成原被告不能继续履行合同，被告对原告已做工程已经与原告进行了结算并向原告出具了结算单，理应按结算单内容及时支付原告劳务费。故，一审法院对原告要求被告给付劳务费212000元的诉讼请求予以支持。关于原告要求被告给

四川省凉山彝族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2021）川34民终1567号上诉人（原审原告）:王荣夔，男，1974年4月出生，汉族，四川省泸州市人，村民，住泸州市纳溪区。被上诉人（原审被告）：赵华富，男，1971年12月出生，汉族，四川省会东县人，村民，住会东县。上诉人王荣夔因与被上诉人赵华富劳务合同纠纷一案，不服四川省德昌县人民法院(2021)川3424民初264号民事判决，向本院提起上……