建设工程分包合同纠纷 （2017）黑05民终721号
裁判要旨
原告申贵发、谭君与被告神鸭公司、三利仁公司间形成了建设工程分包合同的法律关系。被告神鸭公司将四方台区广源四期工程承包给被告三利仁公司承建，三利仁公司将该工程分解分包给原告申贵发、谭君施工，分包合同属于权利义务一并转让的分包合同承包主体变更。但申贵发、谭君系不具备建设工程施工资质的个人，且分承包的是建设工程主体结构的施工，违反我国合同法和建筑法的强制性规定。故二原告与被告三利仁公司签订的《工程劳务协议》无效。原告主张的因停工停料产生的违约金10万元，是根据《工程劳务协议》计算的，因该合同无效，关于违约金条款的约定也应无效，故对原告提出的该项主张，本院不予支持。原告主张原工程款690770元，已付489000元，尚欠201770元，因《工程劳动补充协议》中没有明确表示原工程款不变，原告承认有未完成的工程，该工程未经验收和决算，原告未能证明该工程交付使用，故对原告主张的剩余工程款不予支持。关于楼层增加高度多产生工程款43000余元，双方在《工程劳动补充协议》、被告提提供的《会议纪要》及庭审中均认可图纸变更，楼层增高。对增加高度产生的费用只是原告单方以自己的方式计算而得出该数据，工程未经决算验
摘要
申贵发、谭君建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
黑龙江省双鸭山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黑05民终721号上诉人（原审原告）：申贵发，男，1972年1月14日出生，汉族，农民，住黑龙江省巴彦县。上诉人（原审原告）：谭君，男，1970年7月9日出生，汉族，农民，住黑龙江省巴彦县。被上诉人（原审被告）：黑龙江省神鸭房地产开发有限公司，住所地住址双鸭山市四方台区24委。法定代表人：岳文起，该公司董事长。委托诉讼代理人：李宝，该公司员……