建设工程施工合同纠纷 （2019）云06民终1565号

云南恩财建筑工程有限责任公司项目负责人与吴长香、朱兴云签订《劳务分包合同》，虽系双方当事人的真实意思表示，但该合同名为劳务分包实为工程分包，吴长香、朱兴云作为个人并不具备相应的劳务施工资质。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，本案的《劳务分包合同》亦属于无效合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”之规定，本案中，因吴长香、朱兴云未取得建筑施工资质，云南恩财建筑工程有限责任公司明知吴长香、朱兴云系自然人不应具备相应的建筑施工资质的情况，双方仍签订施工合同，导致施工合同无效，双方均有过错。结合云南恩财建筑工程有限责任公司未按约定按月向吴长香、朱兴云支付工程款，造成工程停工存在一定过错，根据双方的过错程度，对于吴长香、朱兴云因履行无效施工合同所遭受的合

云南恩财建筑工程有限责任公司项目负责人与吴长香、朱兴云签订《劳务分包合同》，虽系双方当事人的真实意思表示，但该合同名为劳务分包实为工程分包，吴长香、朱兴云作为个人并不具备相应的劳务施工资质。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，本案的《劳务分包合同》亦属于无效合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失

云南省昭通市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云06民终1565号上诉人（原审原告）朱兴云，男，汉族，1983年1月5日生，云南省彝良县人，住云南省彝良县。上诉人（原审原告）吴长香，男，汉族，1981年5月25日生，贵州省毕节市人，住贵州省毕节市。二上诉人的共同委托诉讼代理人胡波，云南红云律师事务所律师，特别授权。上诉人（原审被告）云南恩财建筑工程有限责任公司，住所地：云南省文山壮族苗族自……