建设工程施工合同纠纷 （2016）苏03民终7001号

依法成立的合同应当履行，债务应当清偿。本案浙江陆特能源公司与江苏中能置业公司签订《邳州凤凰墅睦邻中心项目地源热泵系统工程合同书》是双方真实意思表示，不违反相关法律规定，均应本着诚实信用的原则履行合同约定的义务。浙江陆特能源公司已经按照上述合同约定履行施工义务，提交相关材料请求江苏中能置业公司验收。关于工程验收，根据《邳州凤凰墅睦邻中心项目地源热泵系统工程合同书》第9条第1项规定乙方在系统安装调试完后，向甲方提交验收报告，甲方应在收到乙方验收报告后，次日组织人员完成验收；甲方逾期完成验收的，视为认可乙方工程合格……。2015年2月10日，浙江陆特能源公司向江苏中能置业公司提交工程完工报告，江苏中能置业公司逾期没有组织相关人员进行验收。依约应视为该工程合格，江苏中能置业公司应支付工程款513000元。关于浙江陆特能源公司主张的违约金，根据《邳州凤凰墅睦邻中心项目地源热泵系统工程合同书》第12条第2项规定如果甲方未按合同规定如期支付工程价款，甲方应当承担逾期付款违约金，计算方法是逾期支付时间超过10个工作日历天，从第11个日历天起计算，按到期未付工程款金额千分之一每日标准计算违约金。根据《中

依法成立的合同应当履行，债务应当清偿。本案浙江陆特能源公司与江苏中能置业公司签订《邳州凤凰墅睦邻中心项目地源热泵系统工程合同书》是双方真实意思表示，不违反相关法律规定，均应本着诚实信用的原则履行合同约定的义务。浙江陆特能源公司已经按照上述合同约定履行施工义务，提交相关材料请求江苏中能置业公司验收。关于工程验收，根据《邳州凤凰墅睦邻中心项目地源热泵系统工程合同书》第9条第1项规定乙方在系统安装调试完后，向甲方提交验收报告，甲方应在收到乙方验收报告后，次日组织人员完成验收；甲方逾期完成验收的，视为认可乙方工程合格……。2015年2月10日，浙江陆特能源公司向江苏中能置业公司提交工程完工报告，江苏中

江苏省徐州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）苏03民终7001号上诉人（原审被告）：江苏中能置业集团有限公司，住所地邳州市南京路与323省道交汇处。法定代表人：冯建方，该公司执行董事。委托诉讼代理人：魏东，江苏魏东律师事务所律师。委托诉讼代理人：张海涛，江苏魏东律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：浙江陆特能源科技股份有限公司，住所地浙江省杭州市滨江区江南大道288号康恩贝大厦1幢120……