装饰装修合同纠纷 （2018）陕0302民初4458号
裁判要旨
原、被告于2017年3月12日签订的《陕西省家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款》、《杨志强先生雅居装饰工程施工图纸及预算表》系双方真实意思表示，不违反法律规定，应属有效合同。 合同签订后，双方均应按照合同约定履行合同义务。 原告要求撤销双方合同第12条违约责任规定中第五项，“K”款“如乙方无任何理由自行停工，延误工期，甲方有权索赔停工期间的损失”之叙述，变更为：“如乙方无正当理由自行停工，延误工期的，每日支付甲方工程造价千分之五的违约金”。 据此要求被告每延误一日按照工程造价千分之五支付原告因工期延误74天（2017年10月24日至2018年2月7日）的违约金18870元。 原告的主张系对合同条款的变更，《中华人民共和国合同法》第七十七条：“当事人协商一致，可以变更合同。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。” 本案所涉及的合同系一般民事合同，合同条款的变更应双方协商一致，被告明确表示不同意变更，对于原告要求变更合同条款并按照变更后合同条款的内容要求被告支付违约金的诉讼请求本院不予支持。 原告主张被告铺设的地砖存在以次充好的情况，应当按照地砖价格的50%
摘要
杨志强与宝鸡市园景装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
陕西省宝鸡市渭滨区人民法院 民事判决书 （2018）陕0302民初4458号 原告：杨志强，男，1952年8月7日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住宝鸡市渭滨区。 被告：宝鸡园景装饰工程有限公司，住所地宝鸡市商铺，统一社会信用代码91610301MA6X90RK2E。 法定代表人：唐业勤，任店长。 委托诉讼代理人：李刚，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：李白超……