装饰装修合同纠纷 （2019）渝0106民初5135号
裁判要旨
原被告双方于2017年7月25日签订的《装饰工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，原被告双方应当按照合同约定全面履行权利义务。 被告于2017年8月16日进场施工，合同约定工期为90个自然日，但被告下落不明，至今未施工完毕，被告的行为已经明确表示不履行主要债务，原告有权单方解除合同。 当事人一方主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。 原告于2018年7月16日向本院起诉要求解除与被告签订的《装饰工程施工合同》，本院通过公告送达的方式于2018年9月17日向被告送达起诉状副本，《装饰工程施工合同》于2018年9月17日解除。 关于原告请求判决被告退还未装修部分的装修工程款36137.90元的诉讼请求。 依据原被告双方选取的鉴定机构作出的《司法鉴定意见书》的鉴定意见显示涉案装饰工程已完工工程造价为21812.10元，原告共计向被告支付了57950元工程款，被告应当退还原告工程款36137.90元。 关于原告要求被告支付原告逾期竣工违约金，该违约金以61000元为基数，按照每日千分之一的标准，从2017年11月16日起计
摘要
王岚与重庆德本建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
文书内容重庆市沙坪坝区人民法院民 事 判 决 书（2019）渝0106民初5135号原告：王岚，女，汉族，重庆市潼南区发展和改革委员会职工，户籍地重庆市潼南区，现住重庆市潼南区。 被告：重庆德本建筑装饰工程有限公司，住所地重庆市江北区洋河北路6号物理层第6层，统一社会信用代码915001123556748217。 法定代表人：高精钒，职务不详。 原告王岚与被告重庆德本建筑装饰工程有限公司装饰装修合……