装饰装修合同纠纷 （2018）渝0106民初11959号

原告黄华与被告德本公司签订的《装饰工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方当事人应该按照合同的约定全面履行自己的义务。 合同约定工期100天，被告德本公司在原告黄华支付合同总价58604元的50%的工程款即29302元后于2017年11月12日进场进行装修施工，但被告德本公司于2018年3月停止施工，且被告德本公司下落不明，被告德本公司以其行为表明不履行主要债务，原告可以依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项的规定解除合同，因此，本院对原告要求解除合同的请求予以支持。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 故被告德本公司依据合同取得的未施工部分工程款应当返还。 由于双方未对未完成部分的工程款进行结算，也未对未完成的工程量进行确认，而且原告已经另聘他人完成了剩余工程，事实上无法对被告德本公司未完成的工程量进行鉴定，同时，被告德本公司也未出庭进行抗辩，现在只能依据原告的陈述对未完成的工程量、工程款进行确认。 原告陈述，被告德本公

黄华与翟燕、重庆德本建筑装饰工程有限公司等装饰装修合同纠纷一审民事判决书

{C} 重庆市沙坪坝区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)渝0106民初11959号 原告：黄华，男，1988年4月28日出生，汉族，住四川省南充市嘉陵区。 被告：重庆德本建筑装饰工程有限公司，住所地重庆市江**洋河北路力帆体育馆**，统一社会信用代码915001123556748217。 法定代表人：高精钒，职务不详。 被告：高精钒，男，1983年6月7日出生，汉族，住甘肃省成县。 ……