合同纠纷 (2019)黔2632民初822号

案号
(2019)黔2632民初822号
法院
贵州省榕江县人民法院
案由
合同纠纷
年份
2019
地域
贵州省榕江县
裁判日期
2019-10-14

裁判要旨

原告中标贵州电网有限责任公司凯里供电局的基建配网项目工程后,与贵州电网有限责任公司凯里供电局签订的《配网施工合同》对双方具有约束力;贵州电网有限责任公司凯里供电局为保证该项目工程质量、工程进度、安全责任、工程款支付、结算等,与贵州电力建设监理咨询有限责任公司签订《贵州电网有限责任公司2018年第一批基建配网监理合同》,该合同约定的监理服务范围、项目质量目标等亦对原、被告双方在该项目工程实施中具有约束力;被告在实施该项目工程中,因农民工讨薪发生上访等问题造成该项目工程停工。 事后,被告经原告通知未与原告进行工程量结算,存在过错;原告在被告未到场且未通知监理单位或有权监管单位在场的情况下,与贵州电网有限责任公司凯里榕江供电局计划建设部对被告实施工项目工程量进行确认,被告不予认可。 本院认为,贵州电网有限责任公司凯里供电局发包的项目工程系国家实施的工程,其项目工程质量、工程进度、安全责任、工程款支付、结算等事项应当由《贵州电网有限责任公司2018年第一批基建配网监理合同》进行监理,以确保该工程内容的真实性和合法性;在被告不到场的情况下,原告与贵州电网有限责任公司凯里榕江供电局计划建设部在对被

摘要

江西振阳建业控股集团有限公司与尹帆合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

贵州省榕江县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)黔2632民初822号 原告:江西振阳建业控股集团有限公司,住所地江西省上饶市广丰经济开发区工业四路。 (以下简称振阳公司) 法定代表人:吴光波,该公司董事长。 委托诉讼代理人:罗斌,江西振阳建业控股集团有限公司员工。 委托诉讼代理人:许勇,广东普罗米修(广州)律师事务所律师。 被告:尹帆,男,1982年3月21日出生,汉族,住四川省康定……