合同纠纷 （2016）宁01民终518号

原、被告签订的《土地开发及葡萄种植工程承包合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律禁止性规定，合法、有效。在该合同的实施过程中，因被告方原因致使工程中途停工，原告在工程停工前完成的工程量价款仍应由被告予以支付。虽然原告提交的证据未能直接证明完成的工程量价款，但结合被告出示的收款收据，被告第一次付款50万元后，在第二次向原告支付工程款20万元之前，已经审核确认按合同及验收报告需支付原告904892元，故经确认被告实际支付原告工程款70万元后，尚欠原告工程款204892元。对原告要求被告支付工程款260412元的诉讼请求，予以支持，超过204892元的部分无证据证实，不予支持；被告主张工程款已超付的意见，与查明事实不符，不予采纳。对原告要求被告支付设计费140205.36元的诉讼请求，因双方对设计费及设计费的支付并无约定，对该项诉讼请求依法不予支持；对原告要求被告支付违约金23710元的诉讼请求，因违约金系合同当事人在合同中预先约定的当一方不履行合同或不完全履行合同时，由违约方支付给对方的一定金额货币，而本案双方当事人在合同中预先对支付工程款事项违约责任未作约定，对该项诉讼请求依法不予

原、被告签订的《土地开发及葡萄种植工程承包合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律禁止性规定，合法、有效。在该合同的实施过程中，因被告方原因致使工程中途停工，原告在工程停工前完成的工程量价款仍应由被告予以支付。虽然原告提交的证据未能直接证明完成的工程量价款，但结合被告出示的收款收据，被告第一次付款50万元后，在第二次向原告支付工程款20万元之前，已经审核确认按合同及验收报告需支付原告904892元，故经确认被告实际支付原告工程款70万元后，尚欠原告工程款204892元。对原告要求被告支付工程款260412元的诉讼请求，予以支持，超过204892元的部分无证据证实，不予支持；被告主张工程款已

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）宁01民终518号上诉人（原审被告）宁夏红葡萄酿酒有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区。法定代表人张金山，该公司总经理。委托代理人万军，宁夏君元律师事务所律师。委托代理人尹国强，宁夏君元律师事务所律师。被上诉人（原审原告）宁夏浩润灌溉工程有限公司,住所地宁夏回族自治区银川市德胜工业园区。法定代表人余辉，该公司经理。委托代理人于丽琴……